来宾市兴宾区三五镇大桥村委桥头屯耕地提质改造（旱改水）项目 设计、采购、施工（EPC）工程总承包招标公告
次阅读
1. 招标条件
本招标项目来宾市兴宾区三五镇大桥村委桥头屯耕地提质改造（旱改水）项目设计、采购、施工（EPC）工程总承包 工程已由来宾市自然资源局以《来宾市自然资源局关于给予来宾市兴宾区三五镇大桥村委桥头屯耕地提质改造（旱改水）项目立项的批复》来自然资函【2020】519号 批准建设，招标人为广西来宾城投鑫地投资有限公司，建设资金来自社会资本，项目出资比例为100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的□勘察、☑设计、☑采购、☑施工、☑竣工验收进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点：来宾市兴宾区三五镇大桥村
建设规模：来宾市兴宾区三五镇大桥村委桥头屯耕地提质改造（旱改水）项目设计、采购、施工（EPC）工程总承包实施总面积36.1127公顷，预计改造为总水田面积34.6914公顷；
建设内容包括土地平整工程、田间道路工程等。项目开展民意调查，建设规模面积有调整的，以实际实施面积为准。投标人自行考虑风险。
项目总投资：约 880.5542万元，其中建安施工费为516.4704万元。
计划工期：本项目总工期（包括设计工期、采购工期、施工准备工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等为210天（日历天），其中设计工期：60天，施工工期：150天，具体开工日期以监理工程师下发的开工令日期为准。
项目建设工期预计从2021年12月至2022年 6月。
2.2 招标范围：来宾市兴宾区三五镇大桥村委桥头屯耕地提质改造（旱改水）项目建设红线范围内进行规划设计和施工图设计、采购、施工的工程总承包全部内容。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人同时具备土地规划乙级以上（含乙级）资质和水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）或土地规划乙级以上（含乙级）资质和市政工程施工总承包叁级以上（含叁级），具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。
对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本项目投标。投标人不得为近三年内被广西土地整治项目参建单位信用评价为D级的参建单位。在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）发现投标人有未执行判决书、裁定书、调解书或是法定代表人被限制消费，招标人有权要求投标人对此做出说明、提交相关依据。招标人有权根据投标人的履行能力情况，要求投标人提供履约能力证明、担保，否则招标人有权取消投标人的投标或中标资格。
3.2主要负责人员要求：
3.2.1项目总负责人：具有中级及以上工程师职称（联合体投标的，要求项目总负责人任职单位为联合体牵头人）。
3.2.2项目设计负责人：具有工程类中级及以上职称。
3.2.3项目经理：具有水利工程专业或市政工程专业贰级注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
3.2.4项目施工专职安全员：具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。
3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
3.3.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
3.3.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
3.3.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
3.3.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
4. 投标报名及招标文件获取
2021年 10 月 27日至投标文件递交的截止时间止，由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证证号及密码或企业CA锁登录全国公共资源交易平台（广西•来宾）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/）免费下载招标文件。招标文件电子版每套售价250元（不再收取其它任何费用），招标代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理工作人员以购买招标文件凭证接收投标文件）。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2021年11月23日10时 00 分。地点为广西来宾市公共资源交易中心（广西来宾市红水河大道331号市政务服务中心3楼）开标厅（详见三楼电子显示屏场地安排）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3 投标文件必须由企业法定代表人或其授权的专职投标员本人递交，并持专职投标员本人（如为法定代表人递交时可持本企业任一专职投标员的身份证复印件）、拟投入的项目经理和专职安全员的身份证复印件通过验证，否则招标人不予受理。
6. 评标方式 ：综合评估法
7. 预付款和进度款支付方式
预付款支付比例或金额：按合同暂定价（建安费）的20%支付预付款。
施工费（即建安工程费）支付方式：施工图预算经业主委托第三方造价审核机构审定后，工程进度款合同内按月完成工程量的85%支付；施工图预算未经第三方造价审核机构审定的按业主审核已完成工程量的60%支付；工程变更及签证部分进度款按业主审核已完成工程量的60%支付；项目工程竣工并经行政主管部门进行验收合格，工程结算由招标人委托的第三方造价咨询单位审定后支付至工程结算价的97%（按规定先扣除质保金），剩余尾款待质保期满并复检合格后一次性付清。发包人按工程价款结算总额的3%预留工程缺陷责任保修金（不计息），质量缺陷责任期内，如工程出现质量问题，致使发包人受损的，发包人有权要求承包人承担保修及赔偿责任。缺陷责任保修金待工程质量保修期满并扣除相应款项后返还。
8、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、全国公共资源交易平台(广西.来宾) ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/发布（公告发布媒介包含但不限于上述媒介）。
9. 交易服务单位
10. 监督部门及电话
来宾市兴宾区自然资源局 联系电话：0772-4218093
11. 联系方式
招 标 人：广西来宾城投鑫地投资有限公司 招标代理机构：广西伟鹏招标代理有限公司
地 址：来宾市兴宾区政和路北88号硅 地 址：广西来宾市红水河大道133号
谷大厦10楼
联 系 人： 陈工 联 系 人：覃 工
电 话： 0772-4280151 电 话：0772-4223888
2021年 10 月 27 日